合同范文工作計劃范文工作總結范文合作方案范文日志日報范文工作報告范文年終總結范文申請書范文通知書范文請假單范文活動策劃范文活動報道范文簡歷范文委托書范文授權書范文論文范文簡報范文志愿書

數據恢復合同范本 第一篇

數據錄入及數據保密工程合同書

根據《民法典》，委托方和承攬方雙方經*等協商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

委托方：

承攬方：

承攬方的義務：

承攬方按照委托方的要求將委托方提供的_____資料，進行錄入，并確保在_____工作日內完成_____數據。承攬方應按照委托方的要求，及時取稿、送稿，若由于委托方提供資料間斷或程序問題造成的時間延誤，承攬方不負任何責任。

2．承攬方應確保所錄數據錯誤率低于_____，如出現無法辨認或沒有把握的字應作標注，但不能算為錯誤。

3．承攬方隨時接受委托人檢驗和抽查，如有錯誤，承攬方應按委托方要求及時修改。

4．為確保數據的安全和原始數據的安全，承攬方應指定專人進行數據管理及備份。同時提供專門存放原始資料的房間和文件柜。

委托方的義務：

1．委托方應提供錄入軟件*臺與錄入工作相關的軟件技術支持，委托方有義務安裝并調試錄入所需的錄入*臺。

2．委托方應在承攬方交付工作成果起兩個工作日內，對承攬方所交付的工作成果進行驗收，若有異議應及時提出，要求承攬方并及時修改錯誤，返回委托方，若在兩個工作日內沒有提出異議，雙方應視為所錄數據為合格數據產品。

3． 委托方在工程進行期間，如確保每次取送的錄入工作量，達到500元的錄入費用，承攬方應免除取送費，按實際錄入費用計算。

結算標準：

付款方式：委托方應在承攬方開工之前，交付總工程款的_____作為工程預付款， 在承攬方交付電子成果后，七個工作日內以支票或現金的形式結清全款。或當工程款累計超過_____元時， 結清本次全款。當工程進行中委托方提供資料間斷達_______天時，視為工程結束，應結清已作的工程款項。

付款期限：如委托方延期付款， 承攬方有權，按每天加收總工程款的_______%，作為給承攬方的補償。

我國《民法典》第七百八十五條規定：

“承攬方應當按照委托方的要求保守秘密，不得留存復制品或者技術資料。”如果承攬方違反了保密義務，給委托方造成了經濟損失，委托方有權向承攬方要求經濟賠償及訴訟于法律。

保密的內容和范圍

（1） 凡涉及委托方技術信息和經營信息，包括但不限于產品的制作方法、技術，數據，程序，設計、客戶名單，貨源情報，招投標文件，營銷計劃，經營決策等他商業秘密，均屬保密內容。

（2） 凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

（1）承攬方應自覺維護本委托方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

（2）承攬方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項；

（3）承攬方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利；

（4）承攬方不得將工作中獲取或研制開發中的商業秘密據為己有，有關資料、圖紙、樣品不得私自留存待工程結束后必須全部割除。

（5）承攬方應在結款后_______小時內，徹底割除本次工程的所有數據。

此合同一式兩份，雙方各持一份，如有未盡事宜，雙方友好協商解決。協商不成將向有關法律部門申請裁決。此合同至簽字之日起生效。

委托方代表人：

承攬方代表人：

單位蓋章：

單位蓋章：

年 月 日

年 月 日

數據恢復保密協議（擴展5）

——公司數據保密協議范本 (菁華2篇)

數據恢復合同范本 第二篇

甲方：_________________

乙方：_________________

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1)涉及甲方具體的信息，包括甲方使用保存在乙方服務器上的數據。

(2)凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

(1)乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

(2)乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;

(3)乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;

(4)乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料(保密信息)保存于的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

(5)乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

(6)乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的;(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制;(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人：_______________

甲方代表人(簽名)：_______

單位蓋章：_________________

________年____月____日

乙方法定代表人或

乙方代表人(簽名)：_______

單位蓋章___________________

________年____月____日

數據恢復合同范本 第三篇

100 是 權利:根據合同取得資產管理計劃財產收；取得清算后的剩余資 產管理計劃財產；追加或提取委托財產等；義務:按照約定認繳或 追加投資。工液壓件按要求建立完整的監測檔案信息管理制度。

委托合同糾紛一審法律文書 :-文書正文 原告觀點 原告德方公司向本院提出訴訟請求:1、判決被告返還原告委托用550000元；2、本案訴訟由被告承擔。數據委托處理協議要點:甲方(委托方)因采購乙方(受托方)的服務，委托研發合同板本并為此目的委托乙方 處理數據，約定數據處理的要求。本合同僅就數據處理方面作出約定，病?公司按要求建立完整的監測檔案信息管理制度。

數據恢復合同范本 第四篇

甲方：

乙方：

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1) 涉及甲方具體的信息，包括甲方使用XToolsCRM保存在乙方服務器上的數據。

(2) 凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

（1）乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

（2）乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項；

（3）乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利；

（4）乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料（保密信息）保存于XToolsCRM的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

（5）乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

（6）乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的；(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制；(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人

甲方代表人（簽名）：

單位蓋章

年月日乙方法定代表人或

乙方代表人（簽名）：

單位蓋章

年月日

數據恢復保密協議（擴展2）

——數據保密協議格式 (菁華2篇)

數據恢復合同范本 第五篇

甲方：

乙方：

保密的內容和范圍

涉及甲方具體的信息，包括甲方使用保存在乙方服務器上的數據。凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料保存于的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：非由于乙方的原因已經為公眾所知的;由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制;由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人：_______________

甲方代表人：_______

單位蓋章：_________________

_________年______月______日

乙方法定代表人或

乙方代表人：_______

單位蓋章___________________

________年______月_______日

數據恢復保密協議（擴展4）

——數據錄入及數據保密工程合同書 (菁華4篇)

數據恢復合同范本 第六篇

甲方：

乙方：

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1) 涉及甲方具體的信息，包括甲方使用XToolsCRM保存在乙方服務器上的數據。

(2) 凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

(1)乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

(2)乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;

(3)乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;

(4)乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料(保密信息)保存于XToolsCRM的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

(5)乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

(6)乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的;(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制;(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人

甲方代表人(簽名)：

單位蓋章

_____年_____月_____日乙方法定代表人或

乙方代表人(簽名)：

單位蓋章

_____年_____月_____日

數據恢復合同范本 第七篇

甲方：

乙方：_______市_______軟件科技有限公司

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1) 涉及甲方具體的信息，包括甲方使用xtlsr保存在乙方服務器上的數據。

(2) 凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

(1)乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

(2)乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;

(3)乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;

(4)乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料(保密信息)保存于xtlsr的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

(5)乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

(6)乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的;(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制;(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人：__________ 乙方法定代表：__________

甲方代表人(簽名)：__________ 乙方代表人(簽名)：__________

單位蓋章：__________ 單位蓋章：__________

______年_____月_____日 _____年_____月_____日

數據恢復合同范本 第八篇

甲方：

乙方：

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1) 涉及甲方具體的信息，包括甲方使用XToolsCRM保存在乙方服務器上的數據。

(2) 凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

(1)乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

(2)乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;

(3)乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;

(4)乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料(保密信息)保存于XToolsCRM的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

(5)乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

(6)乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的;(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制;(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人

甲方代表人(簽名)：

單位蓋章

年??月??日乙方法定代表人或

乙方代表人(簽名)：

單位蓋章

年??月??日

數據恢復合同范本 第九篇

甲方：

乙方：

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1) 涉及甲方具體的信息，包括甲方使用xtlsr保存在乙方服務器上的數據。

(2) 凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

(1)乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

(2)乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;

(3)乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;

(4)乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料(保密信息)保存于xtlsr的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

(5)乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

(6)乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的;(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保 密義務的限制;(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人

甲方代表人(簽名)：

單位蓋章

年月日乙方法定代表人或

乙方代表人(簽名)：

單位蓋章

年月日

數據恢復保密協議（擴展6）

——數據保密合同協議書 (菁華2篇)

數據恢復合同范本 第十篇

甲方：

乙方：_______市_______軟件科技有限公司

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1) 涉及甲方具體的信息，包括甲方使用xtoolscrm保存在乙方服務器上的數據。

(2) 凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

(1)乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

(2)乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;

(3)乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;

(4)乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料(保密信息)保存于xtoolscrm的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

(5)乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

(6)乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的;(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制;(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人

甲方代表人(簽名)：

單位蓋章

年 月 日

乙方法定代表人或乙方代表人(簽名)：

單位蓋章

年 月 日

數據恢復保密協議（擴展10）

——數據保密協議書范本通用版 (菁華1篇)

數據恢復合同范本 第十一篇

甲方：法定代表人：乙方：身份證號：鑒于乙方在甲方任職，并將在任職期間獲得甲方的各種數據信息，雙方當事人就乙方在任職期間及離職以后保守甲方數據資料秘密有關事項，制訂下列條款共同遵守：風險提示：

用人單位有權采取措施保護商業秘密，但在訂立保密協議時應注意不能侵犯勞動者的合法權利勞動者有擇業的自由，但在行使權利時同樣不得損害用人單位的商業秘密。保密協議跟其它協議一樣，首先必須遵循公*、*等原則，才具有法律效力，否則該協議無效。

第一條 秘密信息保密信息指合同生效日前后，披露方披露給接收方的任何以及所有以口頭或書面，或以其他任何形式披露的數據，包括但不限于工藝、技術、設計、圖紙、工程、工藝流程、硬件配置信息、客戶名單、合同、價格、成本、備忘錄、預測和估計、報表、商業計劃、商業模式、公司決議。

第二條 保密期限風險提示：

很多企業通常約定保密期限為任職期間及離職后2至________年，這樣的約定會給員工造成誤解即離職后過了2至________年后，可公開或使用商業秘密了，這樣的約定是不可取的。因此，企業____區別約定，對商業秘密的保密期限應約定保密期限做為直至該保密信息通過正常途徑進入公知領域為止，而不做具體的年限約定；對于一般的保密信息宜約定________年或________年保密期限。 自本協議生效之日起，雙方的合作交流都要符合本協議的條款。除非透露方通過書面通知明確說明本協議所涉及的某項秘密信息可以不用保密，接收方必須按照本協議所承擔的保密義務對在結束協議前收到的秘密信息進行保密，保密期限不受本協議有效期限的限制。

第三條 保密費用甲方要給乙方一定的保密費用。

第四條 乙方的義務

1、乙方決不將任何或部分保密信息提供給任何

第三方，甲方不得將保密信息用于和執行與項目無關的活動；

2、乙方應如同對待自己的保密信息一樣，對取得的保密信息采取同樣的措施，確保其安全，避免未經授權的披露或使用；

3、如果乙方被*部門、法院或其他有權部門要求提供保密信息，乙方應立即向甲方予以通報，以便甲方能以保密為抗辯理由或取得保護措施。乙方應用盡所有可行的措施來保護該保密信息。

第五條 違約責任風險提示：

根據勞動合同法規定，除了員工違反培訓服務期約定或違反競業限制義務兩種情形之外，企業不得與員工約定由員工承擔違約金的條款。因此，保密協議中不得約定員工泄露企業商業秘密時應當支付違約金，只能要求員工賠償由此給企業造成的損失。 乙方若違反協議，非法持有、竊取、泄露或者以其他任何形式侵犯甲方商業秘密，造成甲方經濟損失，甲方視情節輕重有權要求對方照上述條款承擔違約責任；情節嚴重的，應承擔相應的形式責任。

第六條 協議的生效及其他

1、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

2、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人：年____月____日乙方（簽字）：年____月____日

數據恢復保密協議（擴展9）

——數據保密協議書樣式 (菁華1篇)

數據恢復合同范本 第十二篇

甲方：

乙方：

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1) 涉及甲方具體的信息，包括甲方使用XToolsCRM保存在乙方服務器上的數據。

(2) 凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

(1)乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

(2)乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;

(3)乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;

(4)乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料(保密信息)保存于XToolsCRM的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

(5)乙方同意并承諾，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

(6)乙方同意并承諾，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的;(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保 密義務的限制;(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人

甲方代表人(簽名)：

單位蓋章

年月日乙方法定代表人或

乙方代表人(簽名)：

單位蓋章

年月日

數據恢復保密協議（擴展3）

——保密數據協議 (菁華1篇)

數據恢復合同范本 第十三篇

甲方：_________________

乙方：_________________

雙方經*等協商同意，自愿簽訂本協議，共同遵守本協議所列條款。

保密的內容和范圍

(1)涉及甲方具體的信息，包括甲方使用保存在乙方服務器上的數據。

(2)凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

雙方的權利與義務

(1)乙方應自覺維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

(2)乙方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項;

(3)乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利;

(4)乙方了解并承認，通過系統甲方會將有具有商業價值的業績資料(保密信息)保存于的服務器上，并且由于技術服務等原因，乙方有可能在某些情況下訪問這些數據。乙方承認，如果這些數據未經許可披露給他人，有可能使甲方蒙受損失。

(5)乙方同意并，對所有保密信息予以嚴格保密，在未得到甲方事先許可的情況下不披露給任何其他人士或機構。

(6)乙方同意并，無論任何原因，服務終止后，乙方不可恢復地刪除服務器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同時，乙方保證退回甲方保存在乙方服務器上的任何含有保密信息的文件或資料(如有)。

本《協議》項下的保密義務不適用于如下信息：(i)非由于乙方的原因已經為公眾所知的;(ii)由于乙方以外其他渠道被他人獲知的信息，這些渠道并不受保密義務的限制;(iii)由于法律的適用、法院或其他國家有權機關的要求而披露的信息。此協議至簽字之日起生效。

甲方代表人：_______________

甲方代表人(簽名)：_______

單位蓋章：_________________

_________年______月______日

乙方法定代表人或

乙方代表人(簽名)：_______

單位蓋章___________________

________年______月_______日

數據恢復保密協議（擴展7）

——公司員工數據保密協議 (菁華1篇)

數據恢復合同范本 第十四篇

甲方：_______

法定代表人：_______

乙方：_______

身份證號：_______

鑒于乙方在甲方任職，并將在任職期間獲得甲方的各種數據信息，雙方當事人就乙方在任職期間及離職以后保守甲方數據資料秘密有關事項，制訂下列條款共同遵守：

保密信息指合同生效日前后，披露方披露給接收方的任何以及所有以口頭或書面，或以其他任何形式披露的數據，包括但不限于工藝、技術、設計、圖紙、工程、工藝流程、硬件配置信息、客戶名單、合同、價格、成本、備忘錄、預測和估計、報表、商業計劃、商業模式、公司決議。

第二條保密期限

自本協議生效之日起，雙方的合作交流都要符合本協議的條款。

除非“透露方”通過書面通知明確說明本協議所涉及的某項秘密信息可以不用保密，接收方必須按照本協議所承擔的保密義務對在結束協議前收到的秘密信息進行保密，保密期限不受本協議有效期限的限制。

第三條保密費用

甲方要給乙方一定的保密費用。

第四條乙方的義務

1、乙方決不將任何或部分保密信息提供給任何第三方，甲方不得將保密信息用于和執行與項目無關的活動;

2、乙方應如同對待自己的保密信息一樣，對取得的保密信息采取同樣的措施，確保其安全，避免未經授權的披露或使用;

3、如果乙方被*部門、法院或其他有權部門要求提供保密信息，乙方應立即向甲方予以通報，以便甲方能以保密為抗辯理由或取得保護措施。乙方應用盡所有可行的措施來保護該保密信息。

第五條違約責任

乙方若違反協議，非法持有、竊取、泄露或者以其他任何形式侵犯甲方商業秘密，造成甲方經濟損失，甲方視情節輕重有權要求對方照上述條款承擔違約責任;情節嚴重的，應承擔相應的形式責任。

第六條協議的生效及其他

1、本協議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

2、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_______

法定代表人：_______

_____年_____月_____日

乙方(簽字)：_______

_____年_____月_____日

數據恢復保密協議（擴展8）

——公司數據保密協議書范本 (菁華1篇)

• 上一篇：培訓老師話術文案范文(精選9篇)
• 下一篇：教育技術工作計劃(精選9篇)